Как доказать скрытые работы: позиция ВС и советы юристов
История спора
Подрядчик РЖД «Реммагистраль» в 2019 году отремонтировал железнодорожный мост в Самарской области. Стоимость работ составила 71 млн руб., из которых заказчик заплатил только 60 млн руб.: РЖД не признали затраты компании на установку временных мостовых опор. Заказчик утверждал, что никаких временных конструкций подрядчик не устанавливал, совместных актов стороны не подписывали, а значит нужно исключить скрытые работы из окончательного расчета. В ответ подрядчик выделил их в отдельный документ, но РЖД его так и не оплатили.
Тогда «Реммагистраль» обратилась в суд, требуя признать скрытые работы выполненными, взыскать оставшуюся сумму и неустойку (дело № А55-25923/2022). Арбитражный суд Самарской области посчитал отказ РЖД от оплаты необоснованным и поддержал истца. Суд установил, что подрядчик направлял РЖД акты о выполнении работ, которые заказчик не подписал. При этом ответчик не доказал, что истец отремонтировал мост с применением иной технологии, исключающей установку временных конструкций.
Изучив два строительно-технических заключения (от истца и ответчика), строительные нормы, проект ремонта и односторонний акт подрядчика, суд установил, что спорные работы нужны для выравнивания моста и без них отремонтировать мост было бы невозможно. Следовательно, работы были выполнены, а заказчик необоснованно уклоняется от оплаты и подписания актов. Апелляция и кассация поддержали решения суда первой инстанции.
Что решил Верховный суд
Заказчик с такими выводами не согласился и обратился с жалобой в Верховный суд. Заявитель настаивал, что односторонний акт не подтверждает факт выполнения работ. Суды сочли установку временных опор доказанной, ссылаясь лишь на два экспертных заключения и нормы капремонта, что явно недостаточно для подтверждения факта выполнения спорных работ.
Тройка судей под председательством Владимира Попова подтвердила скрытый характер работ по установке временных конструкций и обратила внимание, что в нарушение условий договора подрядчик не направил РЖД уведомление о проведении приемки, а значит у истца не возникло право на составление одностороннего подтверждающего акта (ст. 753 ГК РФ).
ВС указал, что доподлинно выяснить, устанавливались ли спорные конструкции, невозможно. Нижестоящие суды сделали вывод о возможности установки опор, но не признали их факт. Достижение итогового результата само по себе не доказывает факт выполнения всех промежуточных работ. Выводы судов основаны на предположении, что не соответствует требованиям о надлежащем исследовании доказательств, отметил ВС и направил дело на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении экономколлегия рекомендовала назначить судебную экспертизу, которая исследует противоречивые доказательства и поможет достоверно установить выполнение скрытых работ.
Результат — не доказательство
Бизнес постоянно сталкивается со сложностями при приемке скрытых работ, говорит Дарья Билык, юрист . Причина этого кроется в самой природе таких работ.
Результат скрытых работ при последующем строительстве перекрывается и становится недоступен не только для осмотра, контроля и устранения дефектов, но и для подтверждения простого факта выполнения работ.
Практическая сложность подтверждения скрытых работ связана с недостатками в закрывающих документах и их несовременным изготовлением, продолжает Иван Звонков, ведущий юрисконсульт Департамента правового сопровождения стратегических клиентов . Все это приводит к многочисленным проблемам и судебным спорам, единой практики по которым пока не сложилось. Часть судов считали, что для доказательства скрытых работ достаточно правильно оформленных документов. Другие, что доказать их поможет итоговый результат — если стороны смогли его достичь, значит все промежуточные этапы выполнены.
Верховный суд поставил точку в противоречивой судебной практике, указав, что достижение общего результата по договору само по себе не свидетельствует о необходимости оплаты всех промежуточных работ и они должны подтверждаться надлежащими доказательствами.
Более тщательное изучение объекта строительства и анализ документов помогут разрешить спор сторон, считает Марина Байкова, старший юрист . В условии отсутствия подписанных актов рекомендованная экономколлегией судебная экспертиза будет лучшим способом подтвердить факт установки временных опор. Кроме того, судебная экспертиза имеет статус важного процессуального доказательства, на которое суды всегда обращают внимание.
Зафиксировать все, что скрыто: советы юристов
Скрытые условия требуют большой документальной работы, говорят юристы. В договоре необходимо заранее подробно прописать порядок уведомлений, освидетельствования и сдачи-приемки работ, рассказывает Байкова.
Самое главное – придерживаться условий договора. Нельзя доверять устным договоренностям и нарушать прописанный порядок из-за стремления поскорее завершить работы. Все это в дальнейшем может вызвать разногласия.
Соблюдение порядка приема-сдачи особенно важно, если мы говорим о наличии нескольких последовательных этапов, проводимых разными лицами, добавляет Билык.
Другой важный совет — фиксировать все факты выполнения работ в журналах, фото и видео. Это поможет вам в случае спора, уверена Билык. В случае, если стороны уже находятся в споре, поможет назначение судебной экспертизы. Судебные эксперты получают процессуальный статус, предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний, более того достаточность их компетенции проверяется судом. Суд с большой вероятностью примет такое доказательство, считает Билык.