Изготовитель кухонного гарнитура нанёс моральный вред новокузнечанке, выполняя её заказ

Новокузнечанка подала иск о защите прав потребителей к ООО «Смарт». Поводом стал договор на изготовление кухни, который был исполнен, во-первых, позже оговоренного срока, а во вторых, некачественно.

«Между истицей и ответчиком был заключён договор подряда на изготовление мебельной продукции — кухни, согласно которому ответчик принял на себя обязательство выполнить работы по её проектированию, изготовлению и установке в срок до 24.05.2023. Общая стоимость договора составила 250 250 руб., которые заказчица полностью оплатила. Однако обязательства по договору были выполнены ответчиком 07.07.2023, что подтверждается актом приёма-передачи. Кроме того, после сборки и установки кухни и приобретённой у ответчика бытовой техники, в том числе вытяжки, истица обнаружила, что во включённом режиме из вытяжки вылетает строительная стружка, также она гудит во время работы, о чем она указала в акте», - говорится в исковом заявлении.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что сроки были затянуты из-за обеих сторон. В частности, часть мебели — навесные шкафы — ответчик не мог установить вовремя по причине того, что кухонный фартук был выложен позже. Однако другая работа не была выполнена в обговоренный срок не по вине заказчика.

Суд вынес решение взыскать с ООО «Смарт» неустойку в размере 23 000 руб., компенсацию морального вреда — 3 000 рублей, штраф — 13 000 руб., судебные расходы в сумме 1 258, 43 руб., а всего 40 258 руб. 43 коп.